合同范文工作计划范文工作总结范文合作方案范文日志日报范文工作报告范文年终总结范文申请书范文通知书范文请假单范文活动策划范文活动报道范文简历范文委托书范文授权书范文论文范文简报范文志愿书
电线供货合同经典版范文14篇
电线供货合同经典版范文 第一篇
甲方：
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就华誉龙泽湾三馆一场项目工程桥架供货事项协商一致，达成如下协议：
一、项目概况：
1、工程名称：
2、地址：
二、质量要求
1、厚度不包含漆面纯钢板的厚度，宽度≤200mm，壁厚，盖厚；200mm
2、乙方向甲方提供甲方所需的检测报告、合格证、备案证明，所产生费用由乙方承担。
三、供货时间：
甲方向乙方提供书面申请单后七日内供方货物进场，若乙方不能准时进场，乙方应向甲方付误工费500/天。
五、合同价款
六、工程款支付：
1、货物进场后付实际到货量的50%货款。
2、供方提供检验报告、合格证等书面材料齐全、工程整体验收合格后付至100%货款。
3、报价包含运费、发票、卸车。
七、甲方若发现乙方未按设计及甲方要求制作，可随时解除合同，乙方并赔偿甲方的一切损失。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工付清工程余款后自行失效。
九、如因本合同发生争执，则由工程所在地人民法院管辖。
十、本合同一式两份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。
十一、在运输、卸车等过程中发生任何事故（产品损坏、人身安全等）由乙方负责，所产生一切费用由乙方承担。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
电线供货合同经典版范文 第二篇
招标人： (以下简称甲方)
中标人： (以下简称乙方)
第一条、供货清单：电缆一批，采购品种及数量详见清单 第二条、交付方式和交付时间
1、合同签订之日起，乙方按甲方要求在25天内将电缆送达甲方指定地点。
2、指定地点：呼和浩特市成吉思汗大街元泰汗府住宅小区工程工地。
3、乙方必须按甲方要求，及时将提供产品送至甲方指定地点，每延迟一天乙方自愿承担违约金20xx元/天。
第三条、包装标准、包装物的供应与回收：
必须按国家标准保护进行包装,确保设备完好。否则造成的一切后果由乙方负责。包装物不回收。
第四条、产品价格
1、合同全部电缆材料的总价：元(元泰汗府住宅小区1～7号楼辐照电缆)，
2、电缆材料总价应包括投标文件和数量清单所确定的投标范围内的全部内容的全部费用，即所含相应设备的供应及供应设备的运输、维护、保养而发生的各项费用，其应包括产品、运输费、上下力费、技术资料费、保险费、维保费、利润、税金、供电及质量监督部门对产品的验收检测费及合同包含的所有风险、责任等可能发生的一切费用。
第五条、产品质量标准要求
必须满足现行国家、地方及行业相关规范、规程要求。
第六条、质量检测要求产品到达指定地点时需向甲方提供该产品合格证及相关说明。
第七条、质量标准
1、产品质量确保达到国标等标准及呼和浩特供电局、内蒙古质量监督等有关部门验收要求并一次性的通过验收，如达不到要求除全部免费更换为符合要求的产品，甲方同时对乙方进行人民币壹拾万元整的经济处罚。
2、如因乙方供应电缆质量原因造成爆炸、火灾、伤人等的全部后果、损失及给甲方带来的损失均由乙方全部承担，严重的追究法律责任。
3、中标人所供电缆长度必须符合国家有关标准要求，若经发现有不及标准要求现象，中标人赔偿相应短少数量损失，并支付招标人100000元/次以上的违约金。
第八条、售后服务承诺
1、乙方必须保证：电缆材料在质保期内发生任何质量问题、故障，乙方应随叫随到及时免费更换。
2、协助招标人、监理及施工单位做好现场材料的抽样送检，如因质量原因，造成检测不合格的所有损失均由中标人承担。
第九条、付款及结算方式：
2. 付款条款如下：
(1)签订合同后 ，预付合同总价的30%，货到验收合格后付至合同总价的70%。
(2)工程竣工验收合格后十日内付至合同总价款的95%；
(3)余5%作为质保金，验收合格一年后无质量问题付清。
2、结算方式：除非在合同条款中另有规定，乙方所报的电缆的单价在合同实施期间不予调整。
第十条、违约责任
1、若因乙方不能及时供货原因影响甲方工程施工进度的，甲方有权给予处罚，从货款中扣除违约金20xx元/天。
2、乙方提供的产品与招标文件中要求不符，乙方必须无偿更换。
3、乙方应做好产品检验工作，并提供出具真实、准确的试验检测报告，如有弄虚作假行为每发现一次，甲方将扣除乙方5000元/次的违约金。
第十一条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 二种方式 解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁；
(二)依法向工程所在地人民法院起诉。
第十二条、本合同自双方盖章签字确认起生效。
第十三条 其他约定事项：
1、甲方须按本合同约定的乙方开户行帐号支付货款，乙方出具收据，甲方付至合同总价95%，乙方出具发票。
2、本合同在甲、乙双方加盖公章后生效。
3、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
甲方(章)： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号； 邮政编码：
乙方(章)： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号：
电线供货合同经典版范文 第三篇
甲方：
乙方：
甲方为了更好地服务教学，现需对学校所有电路，照明灯具和电风扇等电器进行维修改造，由乙方负责施工。经双方协商，达成以下合同条款，双方必须共同遵守。
一、施工内容
1、从电杆接入线开始，检修所有电线。乙方根据甲方用电要求，铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座、漏电保护器等相应的用电器。
3、根据甲方要求和实际情况，需要加套管之处，必须加套管，需要将照明灯分设多个开关时，必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
4、幼儿园大中小班各安装换气扇2台，共计6台。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准，做到整齐、规范、牢固、安全，美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准，若因施工失误造成线路短路，用电器烧毁，乙方必须返工重装，并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后，整理好线路图，以备维修。
4、乙方在施工过程中，甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。
5、保修期壹年，若甲方发现质量问题，乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线由乙方提供6平方毫米的双芯铝线，其他各类用电器均由乙方自行采购，甲方可对规格、型号提出建议。
2、施工费总额为叁仟贰佰陆拾元整（￥3200。00元），（含电线款）施工结束后一次结算。
3、工程完工后，经甲方组织人员验收合格后一次性结清工程款。
四、安全责任
乙方应规范施工，搭好脚手架，系好安全带，绝不带电作业，不单人作业，确保安全，如发生事故，责任自负，甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期：20XX年5月1日至20XX年5月7日，每延长一天工期扣工程款的20%。
2、本合同签订后，甲乙双方均不得随意更改（工程变更部分除外）。
3、本合同一式两份，双方各执一份。本合同双方代表签字生效。
甲方法人代表（签字）：
乙 方（签字）：
20XX年4月28日
电线供货合同经典版范文 第四篇
采购方： (以下简称甲方)
供应方： (以下简称乙方)
甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方采购电线电缆材料。根据《xxx合同法》及其他有关法律、法规的规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
第二条 交货时间、地点：
1、第1批订单在20xx年 月号运至 甲方指定地点，其余按采购计划执行。
2、验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方承担。达到收货要求的，甲方应及时进行签收。
第三条 质量要求
1、乙方必须保证所供材料为合格产品，符合现行国家标准。乙方应提供厂家资质、检测报告、产品合格证等证明资料，若不能满足以上要求，甲方可采取拒收、退货等处理方法，并追究违约责任。
2、乙方所供材料及证明资料应符合本工程监理的验收要求。
第四条 支付及结算方式
1、支付方式：银行转帐
2、结算方式：货到付清款。支付货款时，乙方提供相应正规的发票。
3、甲方使用剩余的不影响使用或未拆封的电线电缆，以原价退回给乙方。
第五条 违约责任 (一)乙方应负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方应负责包退、包换。
2、按订单交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
3、乙方供应甲方使用材料必须保证质量，承担质量问题引起一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。
第六条 不可抗力
任何一方如确因不可抗力不能履行本合同时，应及时赂对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第七条 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决。
第八条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条 其他约定事项。
1、本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。
甲方： 乙方： (公章) (公章)
法定代表人： 法定代表人：
甲方地址： 乙方地址：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
电线供货合同经典版范文 第五篇
供方（以下简称*方）：
需方（以下简称乙方）：
经*乙双方协商，就乙方向*方购买节电器产品事宜达成如下协议：
一、购买产品清单：
序号产品名称规格型号数量单价小计
合计（**大写）：
二、*方的权利和责任：
*方有权了解乙方的用电设备的详细资料。*方负责对乙方相关人员进行设备使用*作培训。
三、乙方的权利和责任：
乙方负责提供*方需要的各用电设备的详细资料。乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给*方。
四、运输和安装：
*方负责将设备运输至乙方指定的地点，相关费用由*方承担。如需*方安装调试设备，乙方需支付设备的安装调试材料费，为合同总金额的5%。如乙方为非上海区域内客户，则*方技术服务人员的相关差旅费由乙方承担。
五、付款方式：
1、乙方需预付合同总金额的%，合计元给*方，设备安装调试完成后日内支付合同总金额的%，合计元给*方。
2、付款方式一律以银行汇款、贷记凭*或支票形式支付，*方不收取现金，否则后果自负。
六、售后服务：
*方销售之产品，主机出现故障三年内包换。*方销售之产品，如属*方选用其他厂家之产品由*方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成，则不属于质保范围。*方销售之产品实行10年保修，质保期后相关维修费用由乙方承担。
七、违约责任：
*方产品安装调试后节电率达不到预期效果，节电率每下降一个百分点，售价也同比例下调。乙方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，*方有权拆走设备，乙方必须赔付合同金额30%的违约金给*方。
八、其它事项：
本合同双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。本合同一式二份，*、乙双方各执一份。
九、备注条款：
*方：乙方：
银行帐号：银行帐号：
开户银行：开户银行：
电话：电话：
公司地址：公司地址：
合同章：合同章：
签订人：签订人：
日期：日期：
*方：______________________乙方：______________________
地址：______________________地址：______________________
电话：______________________电话：______________________
传真：______________________传真：______________________
*、乙双方经友好协商，以自愿、平等互利为原则，就乙方经销*方之_______系列产品，根据《中华*共和国合同法》，双方达成如下协议：
一、*、乙双方的权利和义务
1、*方是_______系列产品的供应商，乙方是经销商，
2、销售范围：*方指定乙方在_______范围内销售*方产品。
3、乙方作为*方的经销商，应尽经销商的责任。在上述区域应按*方销售策略销售要求，尽最大努力将*方产品销售。*方也应保*供应足够的货源。
4、产品的型号由订单、收货单确定，最终以收货单为准。
5、运输及运费计算：*方将以产品到岸价的形式向乙方供货，即*方负责将产品发运到乙方所属地区配货站的运费，而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用。
6、*方应向乙方提供符合国家标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向*方提出调换，但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责，*方不负任何责任。
7、货物残损、退换：乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，应立即于送货单上注明，并请送货的部门签名作*；乙方有义务提供有关单*给*方，以便*方向保险公司索赔，如乙方没有注明或不履行提供单*义务的，*方视乙方为全部签收正确。
8、销售任务：乙方应完成总的销售额为：_______套/年。
9、付款期限：*方对乙方的付款条件为款到付货，即乙方每次定货需先将货款汇至*方帐户内，*方在确认款已到帐后5日内发货（不可抗力因素除外）。
10、*方负责为乙方提供全面的技术支持，负责为乙方培训售后服务人员（培训设在*方公司所在地），
二、乙方的特别义务以及奖励
1、保持*方产品所有规格一个月销售的库存，*方有权要求乙方进行库存增减调整。
2、配合行动：当*方在当地进行产品推广活动资源时，乙方有义务提供人力和借货服务。
3、价格控制：乙方可享受*方的经销商供货价，乙方须保*按*方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时，乙方有义务控制其供应的零售商按*方建议零售价售给终端消费者（二级批发商供货价、零售供货价、零售价由*方另行通知）
4、对乙方的优惠：乙方作为经销商，可以享受出厂价_______元/套；乙方累计销售台以上时在出货时即可以可享受______________的优惠；
若乙方销售业绩特别出*，*方将给乙方更大的优惠，具体优惠措施由*方另定。
三、合同的变更及终止
1、经友好协商，*、乙双方可以变更合同。
2、乙方如连续三个月不能达到*方所定下的销售目标，*方视乙方为自动终止本协议。
3、本协议期满后，由*、乙双方协商是否续签本协议，乙方具有优先续签本协议的权利。
四、违约责任：
1、对于乙方的以下行为，*方可随时中止或终止本协议，如乙方违约（例如存在以下前三项的任一行为），则追究乙方的违约责任：
（1）乙方销售*方产品超出销售范围；
（2）乙方违反了结算条款，未按规定支付货款。
（3）乙方每月销售额达不到*方要求销售两个月。
（4）乙方在管理上遇到了巨大的困难或实质*的变化，如他人承包或破产，导致*方权利失效。
2、本协议发生争议，双方以友好协商的方式解决，协商不成时，可申请仲裁或由*方所在地*法院管辖，依法处理。
五、附则
1、本协议有效期为：______年___月___日至______年___月___日。
2、其它未尽事宜双方可友好协商。
3、本协议一式两份，双方各执一份，签名盖章后即生效。
4、乙方收货人员确认书是本合同的附件。
*方：______________________乙方：______________________法人代表：______________________法人代表：______________________签约代表：______________________签约代表：______________________签约日期：______________________签约日期：_______________
电线供货合同经典版范文 第六篇
甲方(供货方)：_________________
乙方(购货方)：_________________
二、质量保证期：_________________在一年内产品制造质量实行三包。
三、包装物的供应与回收：_________________甲方免收包装费，使用后的电缆包装盘由乙方保管好，并通知甲方收回。
四、交货方式、地点：_________________
五、付款期限：_________________乙方收货日起天内付清货款。若逾期付款，甲方有权按每日千分之一向乙方收取滞纳金。
六、合同解除的条件：_________________
1，当乙方延期支付付款超过天时，
2，当乙方被吊销营业执照或资产被冻结，处分或破产、被拍卖，被合并等无力支付货款时;
3，发现对方有欺诈行为时。
特别约定：_________________
1，当市场铜材价升降幅度超出10%时，双方均有权提出调整合同价格，以补充协议的方式另有约定;
2，先付20%订金，货到收齐剩余货款。
七、订立本合同时，双方均应出示营业执照或身份证，委托书，并在合同上指定经手人。
八、本合同一式两份，自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________
法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
电线供货合同经典版范文 第七篇
发包方：xxx电业局
总承包方：xxxx有限公司
第一条：工程概况
工程名称：输电线路铁塔防腐
工程地点：220千伏冯拉甲线1号-233号
承包内容：220KV冯拉甲线：1号-233号其间铁塔防腐 工程日期：自2012年6月18日至2012年6月30日 工程质量：合格
合同金额：元
第二条 工程造价及进度款拨付
1、工程预、结算确定原则：按着文件规定、相应定额、取费标准及造价信息等指导性文件为依据编制工程预、结算。以省公司批准的工程概算控制工程造价。
2、按照预算定额确定合同造价，采用可调价格。
3、进度款拨付：施工单位每月15日前上报工程进度完成情况以及下月的工程进度计划，经过相关人员审批后按工程进度拨付工程款。
第三条 工程材料设备供应
1、发包人供应材料设备及价格确定：省公司招标设备和材料以及生产部通过采购物资处采购的设备及材料以生产部批复的工程领料单执行，详见设备材料表。
2、采购承包人的材料设备及价格确定：除上述设备和材料外，因工程施工需要承包人自行采购的，其数量、质量和价格应经过生产部批准后方可执行。
第四条 竣工验收与保修
1、竣工验收：承包方向发包方提供完整的竣工技术资料两套，承包方组织（包括发包方）竣工验收。竣工验收合格后交付发包方使用。
2、保修期限为1年，保修期内承包方负责维修，维修费用在质保金内扣除（质保金为工程造价的5%）。如果因为发包方人员使用操作不当发生的维修费用，由发包方负责。
第五条工程安全
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
第六条 争议的处理
双方因合同执行发生争议，双方应协商解决。
发包方（公章）：
法人代表或法定委托人：
电线供货合同经典版范文 第八篇
出卖人：
签订地点：____区工地现场
买受人：有限公司签订时间：________年____月____日
第一条标的、数量、规格及技术要求：详见附件。合同总价为 万元，人民币金额(大写)：壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更，货物的单价按让利后总价同比例下浮。
第二条质量标准：所供电缆必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品出厂合格证和3c 认证。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后18 个月。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖人及时回收，若有丢失买受人概不负责。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无。
第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移， 但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交(提)货方式、地点：按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后10 天。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，费用由出卖人承担。
第十条检验标准、方法、地点及期限：按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人确认的样品验收。
第十一条成套设备的安装与调试：无。
第十二条结算方式、时间及地点：合同签订后，货物运至现场，经验收合格后付至货物价款的60%；安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90% ；其余10%作为质量保证金，在质保期满后14 天内付清(不计利息)。
第十三条担保方式(也可另立担保合同)： 无。
第十四条本合同解除的条件：出卖人的供货质量、时间未按合同约定，买受人有权解除合同。
第十五条违约责任：出卖人未按合同约定供货，买受人在权对出卖人进行合同总价1%5% 的罚款。
买受人未按合同付款，出卖人有权停止供货。
第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协调或调解不成的，按下列第
(一)种方式解决：
(一)提交南京仲裁委员会仲裁；
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签订之日起生效。
第十八条其他约定事项：
采购合同
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由出卖人承担。
2、供货数量为暂定量，具体量以买受人在施工过程中的要求为准，最终按实结算。出卖人投标报价中已包含由此发生的运输费用。
3、货物单价为固定单价，不因任何原因而调整。
4、出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发
电线供货合同经典版范文 第九篇
合同编号：xxx
出卖人：xxx电缆有限公司
签订地点：xxx开发区工地现场
买受人：**有限公司签订时间：2004年9月24日
第一条标的、数量、规格及技术要求：详见附件。合同总价为192。5014万元，**金额（大写）：
壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程当中数量型号发生变更，货物的单价按让利后总价同比例下浮。
第二条质量标准：所供电缆必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提*品出厂合格
*和3c认*。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后18个月。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖
人及时回收，若有丢失买受人概不负责。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无。
第七条标的物所有权自买受人验收合格后时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物
属于出卖人所有。
第八条交（提）货方式、地点：按买受人的要求分批运至工地现场。交货时间为合同签订后10天。
第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，费用由出卖人承担。
第十条检验标准、方法、地点及期限：按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人
确认的样品验收。
第十一条成套设备的安装与调试：无。
第十二条结算方式、时间及地点：合同签订后，货物运至现场，经验收合格后付至货物价款的60%；
安装完成、调试合格、验*文件齐全后付至货物价款的90%；其余10％作为质量保*金，在质保期满后
14天内付清（不计利息）。
第十三条担保方式（也可另立担保合同）：无。
第十四条本合同解除的条件：出卖人的供货质量、时间未按合同约定，买受人有权解除合同。
第十五条违约责任：出卖人未按合同约定供货，买受人在权对出卖人进行合同总价1%~5%的罚款。
买受人未按合同付款，出卖人有权停止供货。
第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程当中发生的争议，由双方当事人协调解决；也可由
当地工商行政管理部门调解；协调或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：
（一）提交南京仲裁委员会仲裁；
（二）依法向*法院起诉。
第十七条本合同自双方签订之日起生效。
第*条其他约定事项：
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由出卖人承担。
2、供货数量为暂定量，具体量以买受人在施工过程当中的要求为准，最终按实结算。出卖人投标报价中已包含由此发生的运输费用。
3、货物单价为固定单价，不因任何原因而调整。
电线供货合同经典版范文 第十篇
甲方： （以下简称甲方）
法定代表人： 电话:
乙方： （以下简称乙方）
法定代表人:电话：
根据《xxx合同法》和xxx《建设安装工程承包合同条例》及xxx印发的《建设工程施工合同管理办法》，结合本工程的具体特点，甲乙双方经充分协商，达成如下合同条款，共同信守。
一、乙方为甲方架设一条单回路三把锁电站至朝阳电站35KV的输电线路，施工地点位于竹溪县丰溪镇，线路全长初测为 公里左右，具体计价长度以完工后实际测得数据为准。
二、甲乙双方商定：在线路选用材料设备和施工作业时，将严格执行国家xxx《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定，对于本合同中未标明相关参数的，均以《66KV及以下架空电力线路设计规范》相关条文的参数为准。
三、本工程按总价全包的方式，以每公里 元（小写 元）的含税价格承包给乙方，除本合同第五条约定的由甲方自行购买的设备材料外，甲方不再承担其他任何费用。乙方必须严格按设计规范施工作业，如因施工不当等各种原因造成费用增加由乙方自负。
四、双方约定：开工后 天内甲方不予付款，乙方自行解决相关材料、施工设备及工人工资、生活费等。工程进行到第天时，甲方向乙方支付承包费中的 元（小写： 元），余款在工程完工并经有关部门验收合格后一次性支付。验收合格后，甲方不得以任何理由拖欠乙方承包费，但因工程质量不过关而返工产生的费用，全部由乙方自己负责，乙方不得要求甲方追加费用。
五、甲乙双方约定：甲方自行购买架空线路所需的导线、拉线、绝缘子、金具、门塔架等材料。其他施工用具、水泥、砂等由乙方自备。
六、乙方对本输电线路的施工安全负完全责任。在施工作业过程中，乙方应指派专人负责安全工作，监督指导作业人员严格执行各项安全规程、制度以及标准化作业指导书。甲方不再派出安全监督人员，但有权随时对施工安全进行监督，对于乙方作业过程中出现的不安全因素或者违章作业行为，甲方有权制止或者要求乙方消除隐患，必要时有权要求停止施工，因此造成的损失由乙方负责。对于乙方在施工作业过程中发生的一切人身伤亡事故、交通及机械、设备事故等，均由乙方单方面完全承担责任，甲方不承担任何责任和费用。
七、乙方对本输电线路的工程质量负完全责任。乙方应规范施工。确保工程质量和线路通电后的安全。因质量不过关而造成用电工程中的财产损失、人身伤害等，应由乙方负责。双方约定：线路交工后一年内为质量保修期。
八、除安全施工外，乙方还应文明施工，避免与施工作业地域及周边其他人员发生纠纷，因乙方自己的原因引发纠纷而造成耽误工期、损失财产、人身伤害等，甲方不承担任何责任和费用。
九、双方约定： 年 月 日开工，年月 日前完工。乙方应按照约定的日期完成工程，因特殊原因需要延后的，甲乙双方可协商完工日期，若延后较短时间，可不签订新协议；若延后时间较长，双方应签订备忘协议。无特殊原因不能按时完工的'，乙方承担违约责任，因此给甲方带来经济损失的，乙方应给予赔偿。施工期间，乙方不得找借口终止施工，若中途无故停止施工，甲方有权更换施工队伍并有权拒绝结算承包费；已支付的承包费，甲方有权索回，乙方拒绝归还的，甲方有权通过诉讼渠道解决。
十、线路完工后交付前，乙方应做好工程的保护工作，保护期间发生的各种器材丢失、损害由乙方负责。
十一、违约责任。双方约定违约金数额为元（小写：元）。违反本合同条款未造成现实损失的，违约方向对方支付违约金；违约行为造成现实损失的，违约方除向对方支付违约金外，还应赔偿相应的损失。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十三、合同正本一式四份，甲、乙双方各持两份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
签订时间： 年 月 日
电线供货合同经典版范文 第十一篇
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由出卖人承担。
2、供货数量为暂定量，具体量以买受人在施工过程中的要求为准，最终按实结算。出卖人投标报价
中已包含由此发生的运输费用。
3、货物单价为固定单价，不因任何原因而调整。
4、出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发
5、出卖人应负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
6、多芯电缆要求分色，其分色按国家标准(黄、绿、红、蓝、黑)双色。
7、电缆的封端应严密。
8、出卖人生产货物时以每号建筑为单位，不可将同种型号规格的电缆合为一根。
9、货物运至现场后，出卖人负责免费将货物卸至买受人指定的地点。
10、招标文件、投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件，是合同不可缺少的一部分。
出卖人买受人鉴（公）证意见：
出卖人（章）： 买受人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）
帐号：帐号：经办人：
邮政编码：邮政编码：
签订时间：签订时间：
电线供货合同经典版范文 第十二篇
买方：
地址：
委托代理人：
卖方：
地址：
电话：
税号：
开户行及账号：
委托代理人：
根据《xxx合同法》之规定，经双方友好协商，就买方购卖方生产的“冠通”牌电线、电缆产品，达成如下合同条款：
第一条 买方购买见附表：电缆正差1米，按实际米数结算。
第二条 产品的交(提)货时间、地点：
1、产品的交(提)货时间为：
2、产品的交(提)货地点为：
第三条 产品的交接方式：
1、产品的运输方式为卖方送货(本市)，运费由卖方承担。
2、产品的收(提)货人为 该收(提)货人在卖方送货单上盖章或签字，视为买方收(提)货。
3、合同订立后，买方如果要求变更交(提)货地点或收(提)货人时，应在合同规定的交货期限二天前以书面形式通知卖方，否则视为未变更。
第四条 提前或逾期交(提)货的处理
1、实际交(提)货日期早于或迟于合同规定的日期不超过二日的，视为双方守约，合同继续履行，双方互不追究责任。
2、双方逾期交货时间超过二天时，视为卖方逾期交货，卖方逾期交货部分货款的千分之五，向买方支付违约金，合同继续执行。
3、买方逾期收(提)货时间超过二天时，视为买方逾期收(提)货，买方逾期收(提)货部分货款的千分之五，向卖方支付违约金，合同继续履行：
4、买方逾期收(提)货时间超过三个月时，视为买方拒绝收(提)货，卖方有权解除合同，自行处理货物，所收货款不予退还。
第五条 产品货款的结算方式：
1、本合同订立三日内，买方向卖方预付30% 作为定金卖方组织生产，货到现场付清全款。
2、收(提)货时，买方对产品进行验收，验收合格后卖方组织卸货。
3、预付款在最后一批交(提)货的货款中冲抵货款。
4、货款支付方式为 ，买方使用其他单位或个人的支票、银行卡等支付方式代为支付货款的，应提供该单位或个人的书面授权，并承担因此而产生的法律责任。
6、预付款收到后合同生效，合同内产品价格为固定价，合同签订后不随市场变动，否则，承担违约责任。
第六条 逾期付款的处理
1、买方收(提)到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交(提)货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆；否则，卖方除有权按本合同第四条第4款拒绝收(提)货情形处理外，并追究买方的法律责任。
第七条 产品的质量标准及质量异议的提出
1、产品的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。
2、买方对产品的规格、型号、数量、质量不和规定，应妥善保管，并在7日内向卖方提出书面异议；否则，视为卖方所交产品的质量符合合同的规定。
3、买方提出的书面异议中，应说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。
4、卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的当日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5、对买方提出的质量异议，经卖方确认确属卖方质量责任时，双方同意采用无偿退货、修理或更换方法处理；应买方储存、保管、使用、保养不善等原因，造成的产品质量责任，由买方自行承担。
第八条 产品的包装及回收
1、电缆轮具，归卖方所有，如有丢失，按厂价赔偿。
第九条 凡因本合同签订及履行而发生的一切争执，均由工程所在地人民法院管辖审理。
第十条 本合同一式二份，均为正本，双方各执一份；双方盖章、卖方依本合同收到预付款后生效。
卖方： 买方：
代表： 代表：
地址： 地址：
电话： 电话：
账号： 账号：
本合同签订时间： 年 月 日
电线供货合同经典版范文 第十三篇
需方：签订地点：
签订时间：________年____月____日
依照《xxx合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 的电线电缆购销事项协商一致，订立本合同。
第一条合同概况
1、工程名称：
电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。
第二条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第三条合理损耗标准及计算方法：无。
第四条交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后 天(如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准)。
第五条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。
第六条检验标准、验收方法
1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。
2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。
第七条成套设备的安装与调试：无。
第八条付款方式
1、合同签订后， 天内需方支付合同金额的 %(即人民币： 元)作为定金;货物运至工地现场，经验收合格后20天内付清所有货物价款。
2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85%，供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的10%支付违约金。
3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。
第九条本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十条违约责任
1、供方未按合同约定供货，需方因此发生的损失由供方承担;超过5天不能交货的，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货。
第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。并负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
2、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。
3、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。XXX要求分色，其分色符合国家标准。
4、供方必须遵守需方质量环境职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
供方：需方：
________年____月____日
电线供货合同经典版范文 第十四篇
甲方(供货方)：
乙方(购货方)：
标的物名称、规格、数量、价款及交(提)货时间：
一、质量及验收标准：按产品标准的要求交付与验收。执行国家标准
二、质量保证期：在一年内产品制造质量实行三包。交货半年内提出异议。
三、包装物的供应与回收：甲方免收包装费，使用后的电缆包装盘由乙方保管好，并通知甲方收回。
四、交货方式、地点：施工现场
五、付款方式：预付定金五万元，提货时一次性付清
六、合同解除的条件：无
七、特别约定：未尽事宜，双方协商解决。，
八、订立本合同时，双方均应出示营业执照或身份证、委托书，并在合同上指定经手人。本合同一式二份，自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
- 上一篇：写作业的日记范文大全(精选13篇)
- 下一篇：大专的会计答辩范文(精选8篇)
相关范文：
- 采购补充合同范本(精选5篇)
- 租办公楼合同范本(精选14篇)
- 早教合同范本(精选8篇)
- 销售承包合同范本(精选15篇)
- 宣传视频合同范本(精选10篇)
- 医院保洁合同范本(精选8篇)
- 音响租赁合同范本(精选10篇)
- 农村宅基地合同范本(精选24篇)
- 采购框架合同范本(精选10篇)
- 报名合同范本(精选9篇)
最新范文：
- 药品集中采购分析报告范文(精选9篇)
- 采购补充合同范本(精选5篇)
- 租办公楼合同范本(精选14篇)
- 英语作文范文中考翻译(精选5篇)
- 地面工作计划22篇
- 环保部工作计划(精选17篇)
- 团委个人工作总结7篇
- 早教合同范本(精选8篇)
- 销售承包合同范本(精选15篇)
- 普通话工作总结22篇