合同范文工作计划范文工作总结范文合作方案范文日志日报范文工作报告范文年终总结范文申请书范文通知书范文请假单范文活动策划范文活动报道范文简历范文委托书范文授权书范文论文范文简报范文志愿书

厂房拆除合同范本(精选11篇)

发布时间:2023-04-11 09:37:35阅读量:131

厂房拆除合同范本 第一篇

甲方:

乙方:

甲、乙双方通过平等互利、公开、公正的原则,就房屋拆除工程经充分协商达成一致,订立如下条款:

一、工程概况

1、正坤臵业有限公司院内公路的右边平房承包给乙方拆除。

2、甲方要求乙方按10元/㎡价格的房屋补偿费给甲方。

3、甲方要求乙方在拆除过程中听从指挥,服从安排。

4、乙方在拆除此之外过程中所发生的安全事故,由乙方自己负责,甲方概不负责。

5、乙方在拆除过程中负责周边关系的处理协调。

二、房屋拆除内容:所在房屋正负零以上墙体、屋顶、门窗、附属于房屋的水、电线路的拆除、渣土的运走、清平至正负零。

三、工程安全:乙方必须具有房屋拆除资质,负责在建设局办理安全监理手续,聘请具有房屋拆除经验的工作人员,并为工作人员购买安全保险,采取一切安全措施进行施工。若发生安全事故,概由乙方自行处理,并承担一切经济、法律责任。

四、工程进度安排:

1、地块上的危平房和其他房屋的拆除于20xx年1月13日开始施工,到20xx年1月22日全部完成。

2、乙方自行安排施工人员的住宿、开餐、管理教育,并承担费用。若乙方施工人员发生违法乱纪事件,概由乙方自行处理,并承担全部责任。

3、乙方若残渣清运不干净,剩余多少,按清运量和费用,甲方向乙方追补费用,并有权在保证金中扣除。

4、乙方不得将此工程转让给他人。

五、本合同在执行中若遇不可抗力,甲、乙双方均不承担责任。

六、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成均可诉诸法律途径解决。

七、本合同双方签字,乙方补偿款、保证金全部到帐生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

厂房拆除合同范本 第二篇

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商,就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下:

(一)拆除任务:

拆除旧干燥塔及车间内外附属设备,其中(将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆),不属于乙方所有,由甲方自己留存。(注:本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢)

(二)拆除期限

依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。

即:____年____月____日至____年____月____日。

(三)付款方式:

本拆除设备款,按:含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、电机65/千瓦、铁皮800元/吨,据磅秤实际数量结算。合同签订后,乙方需向甲方缴纳施工保证金贰万元。设备拆除完工后,如按甲方要求无任何违规行为,甲方一次性返还乙方全部保证金。

(四)拆除设备注意事项

1、拆除设备时,若需拆卸门窗时,由乙方自行解决,拆装完毕后需乙方负责修好;

2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决;

3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理;

4、乙方制定详细的施工方案及安全措施。拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。出现问题由乙方负全责;

5、所涉及的吊运、装车等一切问题,由乙方负责自行解决;

6、拆除切割不锈钢时,切割口距离碳钢不得大于1cm。

7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾,清理现场。

(五)安全责任

拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全,施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。

(六)如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。

(七)本合同经双方签字盖章即生效,一式两份有同等效力,甲乙双方各持一份。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

法人代表(签字):

法人代表(签字):

___年___月___日

厂房拆除合同范本 第三篇

甲方:

乙方:

工程名称:

根据《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

1、 建筑厂房面积:第一个厂房约40平米,第二个约90平米,每石头地基60x60,墙高3米左右,窗户米,1x1米各一砌墙标准旧砖 彩钢顶,苯板10公分厚,主梁10x10厘米的双管,不能底于平米肆佰陆拾元。 4毫米,副梁4x6厘米的方管,不能底于2毫米。彩钢顶主梁距离3米左右,副梁距离1米左右。

2、 房内回填土由甲方负责(包括费用); 乙方在甲方的监督下保质保量工程进展有什么不到之处,甲方付款方式,地基建好付20%,墙砌好付30%,彩钢搞好付40%,当时提出,以免后患; 下余活完结清。

3、就本合同发生纠纷,双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向人民法院提起诉讼,请求司法解决。

4、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

厂房拆除合同范本 第四篇

甲方: 乙方:

第一条:根据《xxx合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利和义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

第二条 工程地点、名称和项目经理

1、工程名称:

2、工程地点:

3、项目经理:

第三条 甲方职责:

1、负责施工场地平整、结实、道路畅通、装拆设备完好,零部件齐全。

2、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。

3、指派专人负责协助乙方对装拆过程中的安全监护。

4、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。

5、负责在装拆过程中所需的电源设施,夜间作业提供充足的照明。

6、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。

第四条 乙方职责:

1、向甲方提供企业营业执照复印件,二级以上起重机械设备装拆装质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。(复印件全部要装拆单位加盖法人章)。

2、乙方负责编制规范的机械设备装拆方案(方案必须在装拆前三天报甲方审批),安装完毕后,负责组织验收,报市检测中心检测,待检测合格后将有关证件交甲方存管。

3、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底,指派专人在装拆现场负责安全工作。

4、乙方在装拆过程中,严禁违章指挥和违章作业。

5、在装拆过程中由乙方造成的安全质量,由乙方承担因不当所造成的损失费用。

第五条 设备装运拆的付款方式:

每次付款前,乙方均应提供国家统一完税发票,同时发票专用章的单位名称应与供货单位名称相一致,否则甲方有权拒绝付款。

第六条 违约责任:

1、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行,违约方按合同法有关规定处理。

2、乙方按合同装拆要求进行装拆,保证装拆质量,按期完成装拆任务,每逾期一天承担元的违约金。

第七条 其它:

第八条 装拆时间: 年 月 日至 年 月 日。

第九条 本合同一式 份,双方各执 份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

厂房拆除合同范本 第五篇

甲方:

乙方:

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,根据国家和地方有关法规规定,明确双方的安全生产责任,确保设备拆装(租赁设备吊运作业)安全,双方在签订设备拆装(租赁)合同的同时,签订本协议。

一、承包作业项目:

1、作业项目:

2、施工地址:

3、承包方式:包拆装,包运输,包吊运作业

二、本协议期限:

1、 年 月 日至 年 月 日止。

2、自设备、人员进场之日起至工程竣工且设备、人员退场止。

三、协议内容:

1、甲、乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产方针、政策,严格执行有关劳动保护、安全生产法律、法规、规定和标准。

2、甲、乙双方必须按国家规定设立项目体安全管理组织机构,配备相应的专兼职安全管理人员,建立安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、安全生产奖惩考核制度、安全生产资金保障制度、生产安全事故报告处理制度和各工序的作业指导书、各工种的安全操作规程等等。

3、乙方在施工作业前,应按照甲方的施工要求,编制专项施工组织设计,经甲方批准同意后,严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4、甲、乙双方的有关负责人必须认真对各自单位的职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、施工前,甲方应对乙方的施工负责人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求;乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委托有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求。甲、乙双方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

另外,根据施工内容特点,甲、乙双方应对相关作业管理人员做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式二份,由甲乙双方各执一份。

6、施工期间,乙方指派同志负责本项目的有关安全生产工作;甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全生产规定。甲乙双方应经常联系、相互协助检查和处理施工过程有关的安全生产工作,共同预防事故发生。

7、施工期间,乙方必须严格执行和遵守甲方的安全生产规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促检查的义务。对于查出的隐患,乙方必须根据甲方要求进行整改,如甲方未按安全生产规定、制度安排生产,乙方有权不听从指挥。

8、甲、乙双方必须按照国家规定发放个人防护用品;施工过程中,施工人员必须正确佩带和使用个人防护用品;甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

9、甲、乙双方人员对各自所在的施工区域、作业环境、操作设备、操作设施、工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,乙方应会同甲方、监理共同按规定验收,并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的概有擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备及工具经乙方自检后必须报请甲方复验,经甲方验收通过后方可进场使用。乙方所进设备或工具,包括乙方自备、由甲方提供的以及向外单位租赁的设备或工具。乙方使用的验收合格后的各种设备或工具必须严格按照安全操作规程。如在使用过程中,由于违章操作、使用不当等各种因素造成伤亡事故,均有乙方负责。

12、甲乙双方的人员对施工的.现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。如确实需拆除更动,必须经施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员均由于由该方人员及其单位负责。

13、特种作业人员必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经特种作业安全技术考核站培训考核后持上岗证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作,其中吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备。

14、甲、乙双方必须严格执行各类防火防暴制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定。

15、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定应及时向甲方提出;甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路,造成后果均由乙方负责。

16、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务,乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

17、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和已知障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。

18、乙方在签订施工合同后应自觉地向所在地安全生产监督管理部门办理告知备案手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲乙双方人员在施工期间造成伤亡(火警)火灾、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。按xxx及上海市有关事故报告规定在事发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)安全生产监督管理部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用按责任,甲、乙双方协商解决。

20、乙方必须执行《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003)规范,无条件的配合甲方创建各级安全标准化管理达标工地。

21、本协议规定的各项条款适用于立协单位双方。如遇有同国家和上海市的有关法规不符,按国家和上海市的有关规定执行。

22、本协议经立协双方签字、盖章有效,作为合同正本的附件一式六份,甲、乙双方各执二份,送区(县)安全生产监督管理部门及有关部门各一份备案。

23、本协议同工程合同正本同时生效,于工程竣工验收工完场清后失效。甲、乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故由违约方承担一切经济损失。

24、其他未尽事宜。

甲方 乙方

单位名称: (盖章)单位名称:(盖章) 负 责 人: (签名)负 责 人:(签名) 日期: 日期:

公司主管部门: (盖章)

负责人: (签名)

签 字 日 期:

厂房拆除合同范本 第六篇

甲方(发包方):

乙方(承包方):

经友好协商,甲方将址在的厂房及设备承包给乙方经营,甲乙双方特签定如下合同条款,以资共同遵守:

一、承包方式

1、甲方将址在的厂房及设备按签约时之现状承包给乙方以自己的或乙方另行成立的工商主体的名义自行经营。

2、承包期内,一切经营资金由乙方自筹,所需添置的设备由乙方自行购买;一切开支包括水电费、税费、员工工资、物业管理费等所有与经营相关的费用均由乙方负责支付,甲方概不负责。

3、乙方各个自然人就本合同项下乙方义务向甲方承担连带责任。

二、定金

为保证乙方充分履行本合同项下各项义务,乙方应于本合同签订之日一次性向甲方支付定金xx万元人民币。承包期满,乙方无违约行为或已经承担相应的违约责任的,甲方将定金退还乙方,但不支付任何利息。

三、承包期限

承包期为三年,从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

四、承包费及支付方式

承包费由固定承包费及利润分成两部分组成。

1、固定承包费为xxx万元人民币/年。支付方式为:按年度提前支付,即乙方应于_____年_____月_____日起每年度支付xx万元人民币给甲方或甲方指定的个人,并按甲方指示以现金或转账方式支付。

2、利润分成按乙方每年度净利润的10%支付,支付方式为:按年度支付,乙方应于承包期每届满一年之日起15日内提供相关凭证及证明与甲方办理利润分成结算事宜,并将利润分成支付给甲方或甲方指定的个人,并按甲方指示以现金或转账方式支付。

五、双方之间的权利义务

1、合同期前,甲方对外发生的任何债权债务纠纷均与乙方无关,乙方不需因此承担任何责任。

2、未经甲方许可,乙方不得以甲方名义进行经营。

3、甲方已经就厂房及设备具体情况向乙方进行了充分的披露,乙方对厂房及设备具体情况并无异议;合同期内,乙方应正常维护、维修厂房及设备,费用由乙方自行负担,但改建厂房应经甲方同意。如因乙方过错造成厂房及设备毁损、灭失的.,应向甲方承担赔偿责任。

4、合同期内发生的一切安全事故由乙方负责,甲方概不负责。

5、合同期内,甲方设备自然折旧报废的,设备仍属甲方所有,由甲方自行处置。

6、因乙方原因致甲方对外任何责任的,乙方应于接到甲方通知后三日内全额予以赔偿。

7、甲方有权查阅乙方对外销售合同、会计账簿、会计凭证等文件,以查证乙方的盈利情况。

8、本合同签订之日甲方库存的产品均由乙方负责代售,所得扣除相应的费用后由甲方所有,乙方应于收到货款后3日内将款项支付给甲方或甲方指定的个人,并由甲方指定以现金或转账方式支付。库存产品明细及代售价格详见附件一。

六、违约责任

1、乙方违约,经甲方催告的合理期限内乙方未予以改正并承担相应赔偿责任的,甲方有权单方解除本合同并没收全部定金。

2、如乙方逾期未缴交承包款或逾期未支付代售产品货款,每逾期一日按拖欠总额的1%向甲方支付滞纳金;超过日未缴清,甲方有权单方解除本合同并没收全部定金。

七、合同终止

(一)本合同因以下事由而终止:

1、承包期届满。

2、甲方依约单方终止本合同。

3、双方协商一致提前终止本合同。

4、合同期内因遇政府拆迁而终止。

5、其他情形。

(二)合同终止后的清理

1、合同终止后,乙方应于15日内将厂房及设备返还甲方。

2、乙方对厂房进行装修或改建的,均归甲方所有,甲方不需对乙方进行任何补偿。

3、本合同因遇政府拆迁而终止的,拆迁赔偿及补偿款归甲方所有,但因乙方自行添置的设备而获得的赔偿及搬迁费、经营损失补偿等归乙方所有。

八、其他事项

1、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

2、如双方发生合同纠纷,应友好协商解决,协商不成的,在甲方所在地人民法院提出诉讼。

3、本合同自乙方付清定金之日起生效。

4、此合同一式四份,协议各方各持一份,具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

签约日期:

签约地点:

厂房拆除合同范本 第七篇

卖方(甲方):

买方(乙方):

根据《xxx经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》及《建筑拆除工程安全技术的规范》JGJ147-2004、J376-20XX有关规定,结合本工程具体情况,明确双方责任和义务,达成协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程拆除建(构)筑物的修建年代:____年。

4、工程拆除面积:工程范围内容:围墙内的全部废旧物资(包括地下水管、电缆含围墙外供水设施和管道)。

第二条:工程期限

1、本工程合同总工期为100天。

2、本工程开工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日。

3、如遇特殊情况,由双方共同协商,工期作相应顺延,制定期限。

第三条:工程合同价款

1、本工程总价为人民币_________________元,大写___________________整。

2、如在施工中增加工程项目,合同总价应作相调整。

第四条:材料及物资

1、所拆机械设备材料由乙方自行处理。

2、在施工过程中的废渣由甲方自行负责处理。

第五条:工程拆除安全

1、甲方承担危险品清除,并承担清除进程中的安全责任。

2、乙方在进行拆除过程中,严格遵守安全操作规范进行作业,做好安全防范措施,确保安全作业。凡因乙方拆除过程中发生人身伤害、火灾等一切安全事故,均由乙方承担一切经济责任和法律责任,因事故给甲方造成经济,由乙方按实际损失额赔偿给甲方。

第六条:工程价款的支付与结算

1、本合同签订后日内,乙方支付不少于合同价的%的整体确定价款人民币

2、拆除工程第二次付款时间:第一套设备拆除后进入第二套设备前,乙方付清合同总款,方可进行拆除。

第七条:违约责任

甲、乙双方签订合同后,如任何一方违约,按本合同价款的10%作违约金赔偿支付给守约方。

第八条:争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议,双方应及时解决。协商不成,任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

本合同条款如有特殊情况,有未尽事宜,双方可根据实际情况结合相关规定议定。

本合同一式叁份,双方签章,具有法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

厂房拆除合同范本 第八篇

甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据我国有关法律、法规的规定,经甲乙双方协商同意拟定本协议,以资双方共同遵守。

(一) 拆除任务:

黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。

(二) 拆除范围:

配电房内与配电有关的物资,酒罐房与酒罐有关的物资。

(三) 拆除期限

依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即: 年 月 日至 年 月 日,历时天 。

(四) 付款方式:

甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 万元。施工保证金 万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为,三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。

(五) 乙方权利及义务:

1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。

2、制定详细的施工方案及安全措施。

3、负责拆除现场的安全及文明管理。

4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。

5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全,施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。

(六) 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。

(七) 如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。

(八) 本合同经双方签字盖章即生效,一式三份有同等效力,甲乙双方各持一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

厂房拆除合同范本 第九篇

建设单位: (以下简称甲方)

承包单位: (以下简称乙方)

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项多次协商达成一致,特订立本施工合同,以供双方共同信守。

一、工程概况:

1、本工程为框架结构,基础形式为独立柱基础。建筑物总层数为三层。建筑结构安全等级为二级。结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为丙类,砌体施工质量控制等级为B级。

2、工程名称: 江华工业园区标准厂房xx工程

3、工程内容: 江华工业园区标准厂房xx土建工程

4、建筑总面积:约 ㎡

二、承包范围及承包方式

1、 本工程采用包工、包料、包工期、包安全、包质量,文明施工。

2、 承包范围:

按甲方提供的建筑施工图,除本条第3款以外的全部土建工程(基础包

米),屋面排水、装饰等工程。

3、下列工程不包括在承包工程范围内(本分包工程应向总承包方缴纳水电费、各种设备使用费和施工配合费):

⑴中途的设计变更。

⑵该工程所产生的税、费。

⑶电梯、消防、通风。弱电和厕所隔断墙、

⑷楼梯踏步、楼地面及厕所墙地面的装饰工程;楼梯及楼地面找平。

三、合同工期

开工日期:_____年_____月_____日,总工期 个有效工作日

四、 质量要求

工程质量达到国家验收合格工程标准。

五、 承包价格

1、按实际建筑面积: 元/㎡(含合同第二款2条承包范围及内容均在此单价之内)。单价包干费均包括施工图及合同约目定项目的全部工程量,套湖南省二00六定额估价表直接工程费(人工费、材料费、机械费三项之和)及部分材料价格按当地市场价计取。材料价格:在规定的工期期限内,若材料价格(钢材、水泥、砖、砂石)超过预算价格3%以上者,经甲方确认后,其价格超过3%以上部分,予以调差;若材料价格未超过预算价格3%(含3%)时,甲方不予以材料价格调差。因乙方原因而超过约定工期期限,其未完工程量所购材料,材料价格也不予以调差。甲方供应的材料,甲方按预算价格从乙方拨付工程款中一次性扣回。

2、凡涉及到有关经济签证,施工方应在当日内请甲方代表及监理现场认可并签字,报送工程部审查盖章确认后,方可作为结算依据。未经确认盖章的签证均为无效签证。

3、凡涉及设计变更增减的项目材料,甲方按实际发生的工程量,套用二00六定额直接工程费(人工费、材料费、机械费三项之和)及预算所确定的材料套价,下浮5%进行相应增减工程总造价。

六、 材料采购供应

1、甲方指定所供应材料及施工项目,乙方不得私自进行采购和另行承包给他人。否则甲方一概不予认可。

2、钢筋制作加工:必须现场制作,不允许场外加工[甲方同意除外]。一经发现甲方有权对乙方进行处罚,造成一切损失由乙方自行承担。

3、对于甲方供应的材料,其材料价格以预算为准,乙方应提前一周向甲方申报计划,以便甲方采购。因乙方申报不及时,造成甲方不能及时供应材料,影响乙方施工,其责任由乙方负责。

4、乙方应加强材料的管理;妥善保管,材料的损耗超过约定及国家规定范围,其超过部分由乙方自行承担。

七、 工程款付款方法及结算报审时间约定:

1、本工程除本合同约定部分分项工程及部分材料由甲方负责外,其他项目及材料采购由乙方组织施工、采购和管理。乙方从所有机械设备进场安装完毕后,甲方拨付10万元工程款(在主体工程款支付时分四次扣除)。从基础动工到主体工程封顶分四次拨款。[工程款按每次(平方单价×面积)×70%拆算],以此类推至主体封顶。甲方应在乙方浇筑完每层结构楼面板砼之日起计算,三日内将工程款拨付到位。装饰工程款按完成进度分三次拨付,即内粉刷完工后拨付10%,外墙粉刷(底灰)完工后拨付8%,外墙装饰完工后拨付拨付8%。

2、乙方在办理竣工验收合格且工程竣工资料到有关部门备案合格后,乙方在十天内将结算资料交甲方,甲方收到结算资料十天内审核完毕,然后提交业主有关部门审定,经双方对结算工程款确认后二十天内,甲方扣除预留工程总造价的1%作为工程质量保修金,工程余款一次性付清。

3、工程质量保修期限为一年。保修期时间从工程竣工验收合格之日起[以质监部门确认合格日期为准],开始计算保修期。乙方在向甲方提交竣工验收报告时,应向甲方出具质量保修书。

4、保证金的返还与国家建设工程质量管理条例对保修期限的相关规定不相抵触,在国家规定的保修期内,若因乙方原因出现的质量问题,给甲方及业主造成的损失可通过法律程序予以追偿。

八、双方职责

1、 甲方责任:

(1) 工程开工后如遇到村民或开发商阻工、或施工条件不足,造成不能顺利进行,或出现停工,半停工状态,其损失全部由甲方赔偿。

(2) 因甲方原因造成的停水、停电、误工,超过8小时以上的,人工按每人 元/天给予补贴;机械设备及脚手架摊销费另计。

(3) 负责乙方进场施工前场地的三通一平和地方协调工作。 负责相关证件的办理 负责周边防护设施及安全 负责按合同约定支付工程款。 后期由甲方负责的配套工程需与施工方同步完成进行综合验收,如因甲方原因耽误验收时间所造成的损失由甲方负责,其结算时间以乙方完工日期为准。

2、 乙方责任:

(1) 根据图纸、规范、国家颁布的有关强制性标准及其他有关法负责按合同对乙方的施工活动进行监督、检查、指导。 负责协调施工场地周边关系及施工场地内有关公用设施的处律法规组织施工,确保质量、安全、工期和文明施工符合同本合同要求及有关规定。

(2) 负责处理工地内部及协助甲方处理工地外部环境的关系(费用由甲方负责),确保施工顺利进行。

(3) 接受甲方的监督,对甲方提出的问题要及时落实,施工期间不服从甲方正确指挥而进行违章施工和野蛮施工,甲方有权终止合同另择队伍,施工所造成损失概由乙方负责。

3、 工期延误

本工程除以下情况,其他任何原因一律不顺延工期。

(1)不可抗力(指水灾、风灾、地震、战争等自然灾害)造成工期延误,乙方不承担责任。

(2)发生延误工期的情况必须经甲方、乙方双方签字认可方能顺延工期。

九、工程质量标准及检查、验收

1、质量标准:

质量标准达到国家规定的合格工程。

2、检查与返工:

(1)乙方应认真按照标准、规范和甲方依据合同发出的指令组织实施,随时接受甲方的检查。

(2)乙方施工未达到约定质量标准甲方有权要求乙方拆除不合质量标准的工程重新施工,至到施工符合合同约定质量标准,其损失由乙方自负。

十、安全文明施工

1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按《建筑安装工程安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查标准》等安全规范组织施工,不得违章指挥和冒险蛮干,并随时接受行业安全检查人员依法实施监督检查。

2、乙方必须采取必要的防护措施,施工用脚手架应规范搭设。

3、乙方必须确保施工现场整洁有序,道路通畅。工地严禁出现随意大小便现象,一经发现按100元/次罚款。

4、乙方在施工过程中必须确保不发生重大安全事故。如因乙方原因发生安全意外事故,因此而产生的法律责任、直接经济损失和其他费用由乙方全部承担。发包人和承包人对事故责任有争议时,必须按有关部门的认定处理。

5、施工防护工作要求:

厂房拆除合同范本 第十篇

甲方:

乙方:

甲方经资质审查,拟定由乙方实施所定地块内房屋拆除工程,为明确双方责任、义务,特签订拆房合同如下:

一、拆除范围:院内南侧平房30间

二、拆除工期:拆除工期为10 天。具体拆除日期以电话和书面通知为准。拆除工期若超出规定的时间,每推迟一天,按罚款1000元计算。

三、拆除标准:被拆建筑物清除至基础、房屋内地面(水泥地面)全部清空,拆除垃圾全部清走。最后将施工现场平整好,垃圾清空,恢复至原貌。

四、本次房屋拆除工程中,乙方必须做到:

1、服从甲方管理、积极配合甲方工作,不得以任何形式转让、转包工程。

2、指定主要负责人及现场负责人,不得随意变动,如确需变动应征得甲方同意。

3、严格遵守上级有关部门制定的房屋拆除工程安全管理规定,安全责任到位、文明施工,施工中的一切安全责任一律由乙方负责,与甲方无关。

4、做好拆房安全防护措施,标明安全警示标志,确保所拆房周围的建筑物及人员进出安全。如出现事故由乙方承担一切责任。

5、施工过程中,施工人员不准带走拆除范围外的东西,如有带走行为,将追究乙方责任。

6、乙方必须对工场内所拆位置一次性拆除到位,不许留有后患。

五、费用结算:房屋拆旧物(门窗、檀条、钢梁等)归乙方所有,乙方拆除工程费由拆旧物折算。根据拆旧物评估价值,除全都抵消拆除费外,乙方仍需向甲方付款 元。本合同签定日一次付清。

六、为保证施工质量,签定合同时乙方需向甲方交纳保证金2000元,待竣工验收合格后返还乙方。

七、本合同如在履行中出现未尽等事宜,双方另外协商解决。

八、本合同如有违约行为,违约方应向守约方支付违约金5000元。

九、本合同双方盖章签字后生效。甲、乙方各执一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

厂房拆除合同范本 第十一篇

甲方:

乙方:

根据《xxx合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙

第二条工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、项目经理:

第三条:

甲方职责

1、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。

2、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。

3、协助乙方对装拆过程中的安全进行监护。

4、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。

5、负责在装拆过程中所需的电源设施,夜间作业提供充足的照明。

6、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。

第四条:乙方职责

1、向甲方提供企业营业执照复印件,二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。(复印件全部要装拆单位加盖法人章)。

2、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案(方案必须在装拆前三天报甲方审批),制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督。安装完毕后,乙方应进行自检,出具自检合格证明,并向甲方进行安全使用说明,负责组织验收,报市检测中心检测,待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。

3、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底,指派专人在装拆现场负责安全工作。

4、乙方在装拆过程中,严禁违章指挥和违章作业。

5、对装拆过程中的安全、质量负责,并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。

第五条:安装、运输、拆除标的

第六条:设备装拆的付款方式:第七条:违约责任:

1、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行,违约方按合

同法有关规定处理。

2、乙方按装拆施工方案要求进行装拆,确保装拆安全,按期完成装拆任务,每逾期一天乙方承担1000元的违约金。 第八条:其它:

第九条:装拆时间:

第十条:依据《xxx安全生产法》规定,双方另订安全协议。

第十一条:本合同一式 份,双方各执 份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签约日期: 年 月 日

相关范文:

最新范文:

热门范文: